如何计算工程欠款利息

原创：乔士倩 北京市中银（济南）律师事务所实习律师

发包人按时支付工程价款，是建设工程施工合同的基本义务，也是法定义务，《建筑法》《合同法》均对发包人课以这一最基本义务。实践中，因发包人未及时支付工程价款导致承包人停工、工程烂尾的现象时有发生。这时，承包人不仅可要求发包人支付相应的工程价款，亦有权依照合同约定或者法定要求支付工程价款利息。

一、实际施工人亦有权请求支付工程价款利息

实际施工人，是《建设工程司法解释》中提到的名词，是指因没有施工资质、借用他人资质、超越施工资质等级等原因，导致建设工程施工合同无效的企业、个人、合伙等主体，多数为施工队、老乡团、包工头等。该司法解释规定了建设工程施工合同无效，但是建设工程经过竣工验收合格的，承包人请求参照合同约定支付工程款的，应予支持。该条规定，对于实际施工人赋予了请求支付工程价款的权利。既然对于工程价款具有请求权，那么对于法定孳息的工程价款利息亦应有请求权。

这是因为支付工程欠款利息，是法定义务。《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）明确规定了发包人不按时支付工程价款所应承担的责任。首先是预付款，应按照专用合同条款约定执行，一般应在开工日期的7天前支付，逾期支付超过7天的，承包人有权催告通知，发包人收到通知后7天内仍不支付预付款的，承包人可以暂停施工，要求发包人承担违约责任。其次是进度款，监理人应在收到承包人进度款申请单后7天内完成审查报送发包人，发包人7天内完成审查签发进度款支付证书。逾期不审批，视为签发进度款支付证书。证书签发后14日内未支付进度款的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。最后是竣工结算款，应在签发竣工结算证书后的14天内，完成竣工付款。逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。编辑乔士倩北京市中银济南律师事务所实习律师18305313373

二、工程欠款利息的起算时间

（一）按约定支付工程价款的时间起算。

（二）若未约定支付工程价款的时间，那么根据《建设工程司法解释》规定分以下几种情况：

1. 已交付的，交付之日起算工程欠款利息。商品交付，即应当支付价款，否则就应当支付利息，这是民法对等原则。

2. 提交竣工结算文件之日起算。发包人在收到承包人提交的竣工结算申请后28天内不审批，视为发包人认可该结算文件，并自第29天起视为已经签发竣工付款证书。

3. 建设工程没有交付，没有竣工结算，以起诉之日起算工程欠款利息。

三、工程欠款利息支付的期间

作为诉讼请求之一，应当做到明确、具体、可操作。请求人民法院支付工程欠款利息的，应明确具体计算期间和金额。一般情况是利息支付的时间是止于实际付清之日，从应付之日起算，到实际付清之日止。若仅仅主张支付自应付利息之日起的利息，没有明确的截止日期和金额，法院亦难以支持请求。

四、工程欠款的利息如何计算

首先，按约定。《建设工程司法解释》17条规定，当事人对欠付的工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。所以，有约定的按照约定利率计息。

当事人约定的利率范围可以参照《民间借贷司法解释》的规定，借贷双方约定的利率未超过年利率24%的，出借人请求借款人按照约定的利率支付利息的，人民法院应予支持。超过年利率36%的部分，约定无效。借款人还可以请求返还已经支付的超过年利率36%部分的利息。但是，建设工程施工合同与民间借贷的利息最大的不同在于，民间借贷未约定利息或者约定不明的，不支持利息的请求。

其次，没有约定利息的，按照法定处理。当事人未约定利息计算标准的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。